AVIS PUBLIC D'APPEL D'OFFRES OUVERT Adjudication restreinte infructueuse pour la rehausse de la tour de contrôle de…

AVIS PUBLIC D'APPEL D'OFFRES OUVERT Adjudication restreinte infructueuse pour la rehausse de la tour de contrôle de l'aérodrome de Wallis-Hihifo 1. Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché Le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, représenté par le Préfet, Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna – Mata-Utu – Wallis – lance un appel d'offres ouvert suite à adjudication restreinte infructueuse pour la rehausse de la tour de contrôle de l'aérodrome de Wallis-Hihifo. La conduite d'opération est assurée par le service d'État de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie – service de l'Infrastructure – subdivision des Bâtiments État et des aérodromes extérieurs. La maîtrise d'oeuvre en phase de conception a été assurée par le groupement Architecture et Avenir (mandataire) / ITCE. La maîtrise d'oeuvre en phase travaux sera assurée par le service d'État de l'Aviation civile des îles Wallis et Futuna. 2. Mode de passation Appel d'offres ouvert après adjudication restreinte infructueuse en application du décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, modifié par le décret n° 66-611 du 23 août 1966. La consultation est ouverte en corps d'état séparés, à l'entreprise générale ou aux groupements conjoints. 3. Objet des marchés qui seront passés à la suite de l'appel d'offres Rehausse d'un niveau et rénovation de la tour de contrôle de l'aérodrome de Wallis-Hihifo : la rehausse de la tour et une nouvelle cage d'escalier seront réalisées en structure métallique avec bardage métallique. Une rénovation des parties conservées du bâtiment et un aménagement du R+2 seront également réalisés. La particularité de ce chantier réside dans la réalisation de la vigie qui comprend des vitrages particuliers (en qualité et en dimension) et une climatisation adaptée. 4. Délai d'exécution envisagé : 8 mois À titre indicatif, le début des travaux est prévu au cours du dernier trimestre 2009. 5. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré sous forme d'un CD-rom, soit : - auprès du conducteur d'opération - service d'État de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie - auprès du service d'État de l'Aviation civile des îles Wallis et Futuna aux adresses citées à l'article 10 ci-après. 6. Date et heure limites de réception des offres : 14 août 2009, à 11 heures. Les offres, rédigées en langue française, seront envoyées en recommandé avec avis de réception postal ou déposées contre récépissé auprès de l'Administration supérieure des îles Wallis et Futuna – Bureau des marchés –BP 16 - Mata Utu - 98600 ÎLE de WALLIS Tél : 00 681 72 27 27 – Fax : 00 681 72 23 00. Elles devront y parvenir avant les date et heure indiquées ci-dessus. Les enveloppes cachetées devront porter uniquement la mention : « Appel d'offres pour la rehausse et la rénovation de la tour de contrôle de l'aérodrome de Wallis-Hihifo » 7. Renseignements et justificatifs demandés concernant les qualités et capacités juridiques, techniques, économiques et financières des candidats : Afin de permettre au maître d'ouvrage d'apprécier sa candidature, chaque entreprise remettra : a) une déclaration d'intention de soumissionner (modèle disponible auprès du SEAC des îles Wallis et Futuna. b) situation juridique : · attestation d'inscription au registre des patentes ou un extrait du registre du commerce (K-BIS) ; · attestation du tribunal déclarant que l'entreprise n'est pas en faillite ; · attestation du payeur justifiant de la régularité du paiement des impôts et taxes ; · attestation de la CLR-CCPF justifiant de la régularité du paiement des cotisations sociales ou la (les) attestation(s) CAFAT (pour les sociétés) ou l'attestation RUAMM (pour les travailleurs indépendants), du dernier trimestre exigible ; · la cotation IEOM (pour les entreprises calédoniennes) ; · éventuellement, l'attestation QUALIBAT-NC ou équivalent ; · attestation bancaire ; · attestation d'assurance responsabilité civile. Ces attestations doivent être datées de moins de 6 mois. c) moyens et capacité techniques : · références professionnelles à des ouvrages similaires ; · déclaration indiquant les effectifs du candidat ; · liste des travaux effectués au cours des 5 dernières années ; · déclaration indiquant les outillages, le matériel et les équipements techniques à disposition. 8. Critères qui seront utilisés lors du jugement des offres : Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 20 du décret 49-500 du 11 avril 1949, modifié par le décret n° 66-611 du 23 août 1966 et conformément au règlement de la consultation. Ne seront pas retenues : · les offres qui ne présenteront pas les attestations requises ; · les offres d'entreprises qui ne sont pas en règle au regard des attestations ; · les offres qui ne présentent pas les garanties techniques et financières satisfaisantes. 9. Adresse où l'on peut demander des renseignements : · Conducteur d'opération : Service d'État de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie Service de l'Infrastructure Subdivision des Bâtiments Etat des aérodromes extérieurs Tél : 26 52 26 – Fax : 26 52 07 E-mail : philippe.comba@aviation-civile.gouv.fr · Maître d'oeuvre Service d'État de l'Aviation civile des îles Wallis et Futuna BP 1 – Mata-Utu – 98600 UVEA Tél : 72 12 05 – Fax : 72 29 54 E-mail : seac-wf. infra@mail.wf