AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation de la RT1 de Tontouta à Boulouparis La Nouvelle-Calédonie, maître de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réhabilitation de la RT1 de Tontouta à Boulouparis La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour la : Réhabilitation de la RT1 de Tontouta à Boulouparis Section de la sortie nord de Tomo (PR62+800) au pied du col de la Ouinané (PR66+050) Commune de Boulouparis Les principales quantités du marché sont : Purges légères (40 cm de profondeur) : 3 720 m2. Enduit bi-couche : 25 600 m'. Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions des délibérations n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics et n° 56 du 20 avril 2011. La maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux est assurée par un bureau d'études privé désigné ultérieurement. Le marché sera conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés ou avec un groupement d'entreprises. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères pondérés suivants : Le prix des prestations (pondération 60 %), La valeur technique et le délai d'exécution (pondération 40 %). L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue .sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, dé la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez : SERICAL, 7 rte de la Baie-des-Dames —Ducos BP 1788 — Tél. : 27 25 73 Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger. 1er Vallée-du-Tir, jusqu'au : lundi 8 août 2011, à 15 heures, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises.Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.