AVIS D'APPEL D'OFFRES Mise en peinture des toitures et gouttières duplex et collectifs ‑ Résidences Vallon d'Argent…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Mise en peinture des toitures et gouttières duplex et collectifs ‑ Résidences Vallon d'Argent et Vallon d'Argent 5 – La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de mise en peinture des toitures et gouttières des duplex et collectifs des résidences citées en objet, quartier Magenta Aérodrome, commune de Nouméa. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 10 : Peinture Une visite de présentation du site en présence du maître d'ouvrage est programmée le mardi 30 août 2011 et le mercredi 31 août 2011 à 9 heures sur place, au bâtiment A3, 20 rue Capiez, quartier de Magenta Aérodrome, Nouméa. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, service patrimoine 1er étage, 15 rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPY DUCOS, complexe Ducos Factory à Nouméa, téléphone 26 34 10, à partir du vendredi 12 août 2011. L'offre sera reçue sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15 rue Guynemer, Mont-Coffyn - BP 412 - 98845 Nouméa Cédex - Tél. (687) 28 23 16 - Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à destination avant le mardi 6 septembre 2011 à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : Les coûts proposés par les entreprises, Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC courant 4° trimestre 2011. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.