Société immobilière de Nouvelle-Calédonie

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de révision de toitures et gouttières de la résidence ISSAMATRO La SOCIETE IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les « Travaux de révision des toitures et des gouttières de la résidence ISSAMATRO » située à Nouméa. La consultation est ouverte. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 04 : Couverture. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, Service Patrimoine 1er étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPYGRAPH, 26, rue Auguste-Brun —Quartier-Latin à Nouméa à partir du vendredi 20 janvier 2012. L'offre sera reçue, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC), 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn — BP 412 — 98845 Nouméa Cedex — Tél. (687) 28 23 16 — Fax (687) 28 43 56. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant le vendredi 17 février 2012 à 15 heures. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu par la SIC « avril 2012 ». Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.