Travaux de confortement de la route des Monts-Koghi (VU56)

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de confortement de la route des Monts-Koghi (VU56) 1) Maître d'ouvrage : Ville de Dumbéa. 2) Mode de passation : Appel d'offres ouvert, en entreprise générale avec possibilité de recourir à des sous-traitants agréés. 3) Objet du marché Il n'est pas prévu de découpage en lots ou tranches. 4) Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement des offres : Les critères de jugement des offres (sur l'offre de base) seront les suivants : le prix : 40% ; le délai d'exécution : 20% ; la valeur technique : 40% répartie pour moitié entre le savoir-faire du soumissionnaire et pour moitié sur les moyens humains et matériels affectés au chantier. 6) Visite sur site : La visite sur site est à programmer directement avec le maître d'oeuvre. 7) Modalité d'obtention des dossiers : Le retrait des pièces administratives et des plans d'exécution des ouvrages se fait auprès de Copygraph : 18, rue Jean-Jaurès – Nouméa. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard, huit (8) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 8) Renseignements complémentaires : Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les entrepreneurs pourront s'adresser par écrit auprès de A2EP 14, rue Edouard-Glasser, BP 8176 – 98807 Nouméa – Tél. : 27 55 00, au plus tard huit (8) jours avant la date de remise des offres. 9) Variantes : il est laissé la possibilité aux soumissionnaires de présenter des variantes, comme défini dans le dossier d'appel d'offres. 10) Présentation de l'offre : Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le règlement particulier d'appel d'offres. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises : Les offres seront reçues à la mairie de Dumbéa, Direction des Services Techniques jusqu'au lundi 30 septembre avant 8 heures, délai de rigueur. 12) Date d'envoi à la publication : 04/09/2013 Le maire, Georges NATUREL