Aménagement provisoire du site Panda - OPT Zac Panda - Dumbéa

AVIS MODIFICATIF D'APPEL D'OFFRES Aménagement provisoire du site Panda - OPT Zac Panda - Dumbéa 1. Maîtrise d'ouvrage : Maître d'ouvrage : OPT NC. Mandataire du maître d'ouvrage : La SECAL. 2. Objet du marché et modification : . Travaux d'aménagement provisoire du CATA sur la ZAC de Panda destinés à recevoir les installations existantes sur le site Eiffel de Ducos. Notamment ils comprennent la réalisation de dalles béton destinées à recevoir des équipements (bungalows) et un dock métallique (démontage et remontage) ; . La modification porte sur les critères de jugement des offres et sur les pièces demandées au RPAO. 3. Modification des critères de sélection : Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : - Prix des prestations : 50%; - Valeur technique de l'offre : 25%; - Délai d'exécution : 25%. En outre sera pris en considération dans le jugement des offres le critère additionnel attaché au prix des prestations sur les rabais proposés dans le cas d'une attribution des deux lots à une seule entreprise. 4. Retrait des dossiers modificatifs : . Copymage - 3, rue Guynemer - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 23 10 40 info@copymage.nc 5. Date limite de remise des offres : Lundi 29 juin 2015, avant 16 heures. 6. Adresse où les offres doivent être remises : 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - BP 2517 - 98846 Nouméa Cedex. 7. Date d'envoi de l'avis modificatif à la publication: Mardi 16 juin 2015.