Direction du developpement durable et de la proximite

Ville de Dumbéa DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROXIMITE ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DE DUMBEA 2023 - 2025 AVIS D'APPEL D'OFFRES 1) Maître d'ouvrage Ville de Dumbéa 2) Mode de passation Appel d'offres ouvert en lots séparés, soumis aux dispositions de la délibération modifiée n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics. Marché de services dit « à commandes », conclu pour une durée de deux (2) ans, à compter du 1 er août 2023 et ce jusqu'au 31 juillet 2025, renouvelable 1 fois par tacite reconduction. 3) Objet du marché Il est prévu TROIX (3) lots, pouvant être attribués séparément, avec sous-traitants agréés : . LOT n°1 - Éclairage sur voierie (candélabres) ; éclairage des parcs de jeux (hors équipement sportif) . LOT n°2 - Décoration de Noël . LOT n°3 - Gros travaux et travaux neufs La Ville de DUMBEA se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. 4) Délai de validité des offres Les offres seront valables pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de leur remise. 5) Critères de jugement Les critères de jugement des offres, tels que fixés au RPAO, seront les suivants : . Prix des prestations 50 points . Délai d'exécution 20 points . Valeur technique décomposé 30 points - Mémoire Technique : 20 points - Référence de l'entreprise : 5 points - Insertion sociale : 5 points 6) Modalité d'obtention des dossiers Le retrait des dossiers se fait : - par téléchargement à l'adresse : www.marchespublics.nc, - en version numérique, auprès du secrétariat de la Direction du Développement durable et de la Proximité, 66 avenue de la Vallée, Koutio - 98835 DUMBEA - tél. : 41 40 06. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard, huit (08) jours avant la date de remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 7) Renseignements complémentaires Pour obtenir des compléments d'information au dossier d'appel d'offres, les candidats pourront s'adresser par écrit et au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres auprès : - de la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie : www.marchespublics.nc, - par courriel à : secretariat.ddp@ville-dumbea.nc avec pour objet « l'intitulé de l'appel d'offres ». 8) Variantes et options Les propositions de variantes et d'options ne sont pas autorisées. 9) Présentation de l'offre Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle selon lequel elles sont présentées sont indiqués dans le Règlement Particulier d'Appel d'Offres. 10) Visites sur site La visite des lieux se tiendra le jeudi 30 mars 2023 à 9h00 en Mairie de Dumbéa Nord. 11) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les modalités de remise des offres sont fixées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, la date limite étant fixée jusqu'au : Lundi 17 avril 2023 à 12h, délai de rigueur. Le maire, Georges Naturel Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.