immobilier du Fonds Calédonien de l'Habitat Le Fonds Calédonien de l'Habitat informe les

AVIS D'APPEL D'OFFRES Contractualisation des entretiens du patrimoine locatif du Groupe immobilier du Fonds Calédonien de l'Habitat Le Fonds Calédonien de l'Habitat informe les entrepreneurs et prestataires de services qu'il lance un appel d'offres ouvert pour l'entretien et le nettoyage des espaces communs et collectifs, l'entretien des espaces verts, l'entretien des bacs à graisse et des fosses septiques, l'entretien des caniveaux, le ramassage des encombrants, la dératisation, la désinsectisation, l'entretien des toitures et accessoires dont l'exercice portera du 1 er mars 2010 au 28 février 2012.1 ? Conditions de l'appel d'offres :La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert avec variante en entreprises séparées ou générales.Le marché sera passé par application du type de rémunération des entreprises.2 ? Décomposition en lots :Lot 01 ? Entretien et nettoyage des espaces communs et collectifs, Lot 02 ? Entretien des espaces verts,Lot 03 ? Entretien des bacs à graisse et des fosses septiques,Lot 04 ? Entretien des caniveaux,Lot 05 ? Ramassage des encombrants,Lot 06 ? Dératisation et désinsectisation,Lot 07 ? Entretien des toitures et accessoires.3 ? Consultation et retrait du dossier :Le dossier d'appel d'offres peut être consulté et retiré au :- Fonds Social de l'Habitat ? Service technique, 1, rue de la Somme ? ter étage, Immeuble Le Jules-Ferry à Nouméa ? Tél. : 26 60 05 ? Fax : 26 60 02.4 ? Visite des sites :Une visite des sites est organisée la semaine 04 du 25 au 29 janvier 2010. Les entreprises sont tenues d'y participer et pour ce faire elles doivent s'inscrire auprès de l'Assistante Patrimoine du Service technique au 26 60 05, poste 399.5 ? Modification au dossier de consultation :Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié.6 ? Remise des offres :Les offres devront être remises, au plus tard, le vendredi 19 février à 12 heures :- soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme ? 1er étage, Immeuble Le Jules-Ferry à Nouméa ; - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Responsable du Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, BP 241 ? 98845 Nouméa Cedex.6 ? Validité des offres :L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises.Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants :· les coûts proposés par les entreprises,· le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés,· les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier,· l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM,· le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires,· le plan de charge de l'entreprise.Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.Date d'envoi à la publication : vendredi 15 janvier 2010Date de première parution : mercredi 20 janvier 2010, jeudi 21 janvier 2010, samedi 23 janvier 2010.Rappel :Mode de groupement des entreprises :· en corps d'état séparés ;· en corps d'état séparés avec constitution d'un groupement d'entreprises conjointes à l'issue de l'appel d'offres ;· entreprise générale ;· en corps d'état groupés conjoints.Type de rémunération des entreprises :· prix unitaire ;· prix global et forfaitaire.La limite de remise des offres est au minimum de 20 jours après la première publication de l'appel d'offres.