AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement des voiries des rues Fénelon et Bossuet de la cité de Rivière-Salée La Société…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement des voiries des rues Fénelon et Bossuet de la cité de Rivière-Salée La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour l'aménagement des voiries des rues Fénelon et Bossuet de la cité de Rivière-Salée : Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : - Lot 05 : Voirie. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - Au bureau d'études ETEC, titulaire de la maîtrise d'oeuvre, 7 bis, rue Suffren - Immeuble le Kariba à Nouméa, téléphone : 25 19 70. ou - Au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer Mont Coffyn à Nouméa - Direction DAPP au 1er étage. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 21 mars 2007. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, au 2e étage, 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au mardi 10 avril 2007 à 15 heures. délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés et les rabais éventuels proposés par les entreprises, · le délai d'exécution, · la qualité des produits proposés et la qualification du personnel que l'entreprise compte affecter à ce chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu courant 2e semestre 2007. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.