Construction de 16 logements Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Logicoop Construction de 16 logements Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, agissant pour le compte de la S.C.I. LOCABRA, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la construction de 16 logements locatifs (4 F2, 6 F3 et 6 F4), opération LOGICOOP. Commune de Nouméa. 1 – Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres «ouvert en corps d'état séparés ». 2 – Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une tranche ferme. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'article 4 de l'acte d'engagement. Ils sont répartis en dix (12) lots : Lot 01 - GROS ŒUVRE Lot 02 A - TERRASSEMENTS Lot 02 B - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS Lot 04 - CHARPENTE – COUVERTURE - SERRURERIE Lot 10 - PEINTURE Lot 13 - ELECTRICITE Lot 14 - PLOMBERIE SANITAIRES Lot 15 - MENUISERIE ALUMINIUM Lot 18 - MENUISERIE BOIS Lot 19 - REVETEMENTS SOLS ET MURS Lot 23 - PLÂTRERIE- CLOISONS LEGERES Lot 25 - ESPACES VERTS Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. 3 – Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - F.C.H. Service technique 30 bis, rue de la Somme à Nouméa Tél. 26 60 05-Fax 26 60 02 - Alain VARICHON ARCHITECTE 10, rue JB MARILLIER VDC 98800 Nouméa Tél. /Fax : 24 93 62 Le retrait du dossier se fait à Tirage de Plans 8, rue de la Valbonne – Quartier Latin Tél. 27 56 50. 4 – Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter. au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard le 20 avril 2007 à 12 heures. - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - ter étage, Immeuble City Bay à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat. BP 241 98846 Nouméa Cedex 5 jours avant la date de remise de l'offre. 6 – Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : 20 mars 2007