AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération LOBATARéhabilitation de 72 logements locatifs à

AVIS D'APPEL D'OFFRES Opération LOBATARéhabilitation de 72 logements locatifs à Nouméa Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe Mesdames et Messieurs les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour les travaux de réhabilitation de 72 logements locatifs de la Résidence LOBATA, située 28, rue Rédika, quartier de Ouémo ? Magenta, commune de Nouméa.1 ? Conditions de l'appel d'offres :La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert au choix :1. en corps d'état séparés avec constitution d'un groupement d'entreprises conjointes à l'issue de l'appel d'offres. Au choix du maître d'ouvrage, l'entreprise attributaire du lot 04/08 ? Charpente couverture, du lot 13 ? Electricité ou du lot 14 - Plomberie sera le mandataire commun,2. en groupement d'entreprises conjointes. Le groupement proposera alors le lot qui sera mandataire commun,3. ou en entreprise générale.Dans les cas 1 et 2, le lot mandataire commun du groupement assurera la mission d'Ordonnancement Pilotage et coordination.Le marché privé de travaux sera passé par application des articles 1779-3 du code civil et soumis aux dispositions de la norme NFP 03.001 (marché privé de travaux) avec ses amendements éventuels et réputés connus des parties.Le marché sera passé à prix fermes et actualisables.Les entreprises souhaitant soumissionner devront obligatoirement se rendre à la visite du site qui sera organisée le vendredi 17 décembre 2010 à 8h30.Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.2 ? Décomposition en phases et lotsLes travaux seront réalisés en deux tranche(s) de travaux :Tranche 1 : réalisation des bâtiments B, C et DTranche 2 : réalisation du bâtiment ALe délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque phase sont fixés à l'acte d'engagement.Les travaux seront répartis en 15 (QUINZE) lots :01 Gros oeuvre02a VRD02b VRD Electricité02c Equipements électriques VRD03 Terrassements (lot au métré)04/08 Charpente couverture10 Peinture13 Electricité14 Plomberie15 Menuiserie aluminium18 Menuiserie bois19 Revêtements de sols et murs22 Plâtrerie24 Cuisines25 Espaces verts3 ? Consultation et retrait du dossierLe dossier d'appel d'offres peut être consulté :- au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa ? Tél 26 60 05 ? Fax :26 60 09 ;- chez MC Architecture ? 152, rue Bénébig, Magenta, Nouméa ? Tél / Fax : 25 91 02.Le retrait du dossier se fait à COPYGRAPH ? Quartier Latin ? 30, rue A.-Brun Tél. : 24 01 48 ? Fax : 24 01 47.4 ? Modifications au dossier de consultationLe maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié.5 - Remise des offresLes offres devront être remises au plus tard le vendredi 14 janvier 2011 à 15 heures :- soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa- soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98846 Nouméa Cedex.6 ? Validité des offresL'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises, notamment à l'article 3.1, condition de soumission des offres.Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants :· les coûts proposés par les entreprises,· le délai d'exécution des travaux proposés en amélioration,· les références et garanties financières et professionnelles des entreprises,· les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent affecter au chantier,· le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, et l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM,· le plan de charge de l'entreprise.Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.Le présent avis appel d'offres et les documents le concernant sont consultables sur le site www.fsh.ncDate de première parution : mardi 30 novembre 2010.