' la consultation est ouverte avec possibilité de répondre par lots sépar és ou pour l'…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement des espaces extérieurs des 140 duplex, rues Chateaubriand, Bossuet, Fénelon, et avenue Koening de la cité de Rivière-Salée La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour l'aménagement des espaces extérieurs des 140 duplex de la cité de Rivière-Salée sur les rues citées en objet : ' la consultation est ouverte avec possibilité de répondre par lots sépar és ou pour l'ensemble des lots. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : LOT 01 : Abattage et élagage, LOT 02 : Gros oeuvre, LOT 03 : Mobilier, LOT 04 : Espaces verts : plantations. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa au 1er étage - Direction DAPP. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 22 février 2007. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée au siège de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au 19 mars 2007 à 15 heures au 2e étage. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés et les rabais éventuels proposés par les entreprises, · le délai d'exécution, · la qualité des produits proposés et la qualification du personnel que l'entreprise compte affecter à ce chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · le démarrage des travaux est prévu par la SIC en avril 2007. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donners qu'une suite partielle au présent appel d'offres.