Société immobilière de nouvelle-calédonie état / province sud / ville de dumbéa opérati…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ÉTAT / PROVINCE SUD / VILLE DE DUMBÉA Opération : LES COLLINES D'AUTEUIL Construction de 92 logements en accession aidée La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la construction de 92 logements en accession aidée à Auteuil, sur la commune de DUMBÉA. La consultation est ouverte en entreprise générale ou par corps d'état séparés. Les entrepreneurs peuvent répondre partiellement ou en totalité. Le marché sera passé en entreprise générale ou bien en corps d'état séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : - 01 : Gros oeuvre - 03 : VRD - 04 : Couverture - 05 : Fondations profondes - 08 : Charpente - 10 : Peinture - 13 : Electricité - 14 : Plomberie - Sanitaire - 15 : Menuiseries extérieures - 18 : Menuiserie bois - 19 : Revêtement de sols et murs - 23 : Cloisons légères - Faux-plafonds - 37 : Chauffe-eau solaire. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet ADH - Hervé DUMAS, architecte, Tél/Fax : 27 62 98. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, 8, rue de Valbonne, Quartier-Latin à Nouméa, Tél. : 27 56 50, à partir du vendredi 22 décembre 2006. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au vendredi 12 février 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu mi-2007. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.