Travaux d'aménagement provisoire du CATA, sur la ZAC de Panda, destinées à recevoir les

AVIS D'APPEL D'OFFRES Aménagement provisoire du site Panda - OPT ZAC Panda - Dumbéa 1. Maîtrise d'ouvrage : Maître d'ouvrage : OPT NC. Mandataire du maître d'ouvrage : la SECAL. 2. Objet du marché : Travaux d'aménagement provisoire du CATA, sur la ZAC de Panda, destinées à recevoir les installations existant sur le site Eiffel de Ducos. Ils comprennent notamment la réalisation de dalles béton destinées à recevoir des équipements (bungalows) et un dock métallique (démontage et remontage). La décomposition des lots est la suivante : LotsDésignation 01Bâtiment - Équipements 02VRD - Clôtures L'appel d'offres est ouvert aux entreprises de BTP spécialisées dans les domaines concernés. 3. Procédure de passation et critères de sélection : Marchés de travaux passés en corps d'état séparés, après appel d'offres ouvert en application de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée. Il sera tenu compte des critères de jugement pondérés suivants : - Prix des prestations : 50 %; - Références et garanties professionnelles et financières : 10 %; - Valeur technique de l'offre : 15 % ; - Délai d'exécution : 25 %. En outre sera pris en considération dans le jugement des offres le critère additionnel attaché au prix des prestations sur les rabais proposés dans le cas d'une attribution des deux lots à une seule entreprise. 4. Maîtrise d'?uvre : La maîtrise d'?uvre est assurée par GTH. 5. Consultation des dossiers et renseignements : Les dossiers peuvent être consultés sur les lieux suivants : . SECAL - 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - Tél. : 46 70 20 ; . GTH - 23, rue de Bretagne - Nouméa - Tél. : 75 33 03. 6. Retrait des dossiers : . Copymage - 3, rue Guynemer - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 23 10 40 - info@copymage.nc 7. Date limite de remise des offres : Lundi 29 juin 2015, avant 16 heures. 8. Adresse où les offres doivent être remises : . 40, rue Félix-Trombe - Koutio - Dumbéa - BP 2517 - 98846 - Nouméa Cedex 9. Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 10. Dispositions d'ordre général : Les offres devront être conformes au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. 11. Date de parution de l'avis : Lundi 8 juin 2015.