Réalisation d'une campagne de deux forages d'eau potable sur le secteur de Pondata, Vallée

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réalisation d'une campagne de deux forages d'eau potable sur le secteur de Pondata, Vallée de l'Amoa Le maire de la commune de Poindimié, maître d'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs du lancement d'un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'une campagne de deux forages d'eau potable sur le secteur de Pondata, Vallée de l'Amoa. Le présent appel d'offres comprend une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Les travaux comprennent principalement : . La réalisation de forages destructifs . La fourniture et pose des équipements définitifs des ouvrages . Le nivellement de la tête de puits . La réalisation de pompages d'essai . Les analyses d'eau Les dossiers d'appel d'offres peuvent être : - Consultés et retirés à la mairie de Poindimié en s'adressant au secrétariat (tél. : 42 60 12) - Consultés et téléchargés depuis l'adresse: http://www.marchespublics.nc Les offres devront être parvenues sous pli recommandé ou être déposées contre récépissé à la Mairie de POINDIMIE au 8 A RT3 - BP 9 - 98822 POINDIMIE avant le vendredi 13 octobre 2017 à 15 heures. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions de la délibération No 136 du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics et au règlement particulier d'appel d'offres. Il sera notamment tenu compte des critères suivants : Le prix des prestations .………………………………………………… 30% Les références, garanties professionnelles et financières et l'expérience du personnel de l'entreprise dédié au chantier ………………………….. 20% La qualité des procédés, matériels, matériaux proposés, garantie environnementale ……………………………………………………….. 20% Le délai d'exécution, planning d'intervention détaillé et daté ………. 30% L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation. La visite des sites de travaux est organisée pour le mercredi 27 septembre 2017 à 13h00 (rendez-vous en mairie de Poindimié). Date de prévision de démarrage des travaux : Novembre 2017 Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel d'offres. Date de première publication : 21 septembre 2017. Le Maire NEAOUTYINE Paul