Marché de travaux en vue de la réfection globale des installations d'alimentation et de…

AVIS D'ADJUDICATION RESTREINTE APPEL DE CANDIDATURES D'ENTREPRISES D'ÉLECTRICITÉ Le service d'État de l'Aviation civile informe qu'il lance pour le compte de l'État - ministère de la justice, administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie - un appel de candidatures d'entreprises d'électricité pour la rénovation des installations électriques du centre pénitentiaire. 1 - Maître d'ouvrage : Ministère de la Justice Administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie. 2 - Conducteur d'opération : Service d'État de l'Aviation civile - Service Infrastructure. 3 - Maître d'oeuvre : La maîtrise d'oeuvre est assurée par le bureau d'études ECATE. 4 - Mode de passation : Adjudication restreinte lancée en application des articles 14, 15 et 16 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 5 - Objet du marché : Marché de travaux en vue de la réfection globale des installations d'alimentation et de distribution des réseaux électriques. 6 - Travaux : Les travaux consistent en : - la construction d'un nouveau local pour le poste de transformation plus proche de l'accès ; - l'équipement du poste de transformation et son raccordement au réseau Haute Tension (HT) ; - la réalisation, en souterrain, de la distribution en réseau Basse Tension (BT) de l'ensemble des bâtiments du centre pénitentiaire et des logements de fonction attenants ; - la mise en place dans la même tranchée que le réseau BT, des fourreaux et chambres de tirage pour accueillir ultérieurement les réseaux pour l'OPT (Office des Postes et Télécommunications), pour la téléphonie privée et pour les réseaux informatiques et de surveillance. 7 - Délai d'exécution des travaux : 4 mois. À titre indicatif, le début des travaux est prévu au mois d'avril 2007. 8 - Modalités de consultation : Le présent appel à candidatures s'adresse à des entreprises d'électricité. Dossier de candidature : Le candidat devra remettre un dossier de candidature comprenant : · une déclaration d'intention de soumissionner, faisant connaître les noms, prénoms, qualités et domicile et s'il s'agit d'une société, sous le nom numéro d'immatriculation au registre de commerce ou au répertoire des métiers, la raison sociale ou la dénomination sociale, l'adresse du siège social (modèle disponible auprès du conducteur d'opération) ; · une attestation de la CAFAT (imprimé 2520 SCR) ; · une attestation fiscale délivrée par la paierie du territoire indiquant que le soumissionnaire est bien en règle de ses obligations fiscales ; · une attestation bancaire ; · une attestation d'assurance RC ; · une déclaration de non-faillitte ; · un extrait du registre du commerce (K-BIS) ; · l'attestation QUALIBAT-NC ou équivalent ; · la liste des moyens en personnel et matériel (classification du personnel) ; · la liste des références de l'entreprise pour des travaux similaires ; · le chiffre d'affaire des 3 dernières années. 9 - Date limite de remise du dossier de candidatures : le 11 décembre 2006 à 15 h 30. Les candidatures seront : · envoyées en recommandé avec accusé de réception postal ; · ou déposées contre récépissé au service d'État de l'aviation civile, service de l'Infrastructure, subdivision des Bâtiments État et des aérodromes extérieurs (bureau 48), 179, rue Gervolino - B.P. H1 - 98849 NOUMÉA CEDEX. Elles devront parvenir avant les dates et heures indiquées ci-dessus. Le pli cacheté conntenant le dossier de candidatures doit comporter la mention "Appel de candidatures d'entreprises pour les réseaux électriques du centre pénitentiaire de Nouville". 10 - Jugement des candidatures Les critères de jugement qui seront utilisés lors de l'admission des candidatures sont : · les conditions générales d'exploitation de l'entreprise et ses structures techniques et financières (structure de l'entreprise, moyens, qualification...) ; · les références techniques de l'entreprise ; 11 - Renseignements complémentaires Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser au conducteur d'opération - service de l'Infrastructure du service d'État de l'Aviation Civile en Nouvelle-Calédonie - subdivision des Bâtiments État et des aérodromes extérieurs -B.P. H1 - 98849 NOUMÉA CEDEX - Tél. : 26 52 23 - FAX : 26 52 07. 12 - Date d'envoi de l'appel de candidatures à la publication chargée de l'insertion : le 2 novembre 2006. 13 - Date d'ouverture des plis Pour information, l'ouverture des plis par la commission locale des marchés publics de l'État se réunira le mardi 12 décembre 2006 à 9 heures en séance publique dans la salle de conférences du service d'État de l'Aviation civile, 179, rue Roger Gervolino - Magenta. R. GIUBERGIA Chef du service de l'Infrastructure