Mise aux standards satellites des 140 logements duplex de la cité de Rivière-Salée La S…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE Objet : Mise aux standards satellites des 140 logements duplex de la cité de Rivière-Salée La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la mise mise aux standards satellites des 140 logements duplex de la cité de Rivière-Salée. Appel d'offres ouvert. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : LOT 13 : Electricité - Téléphone - TV Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à NOUMÉA, au 1" étage - Direction DAPP. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 21 août 2006. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au 7 septembre 2006, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés · La nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. - Le démarrage des travaux est prévu par la SIC au début du 4 e trimestre 2006. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de . ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.