de la Nouvelle-Calédonie,

AVIS D'APPEL D'OFFRES La Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance, pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage, un appel d'offres publics pour les travaux de : prise de vues aériennes, Stéréopréparation, Aérotriangulation Restitution numérique et Orthophotographies d'une zone de 78 950 ha environ sur la région de MOINDOU-BOURAIL Le dossier peut être consulté au bureau de la cartographie du service topographique de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger, 1 ère Vallée du Tir, Nouméa. Le dépôt des offres de prix sera reçu à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, secrétariat du service topographique jusqu'au mardi 25 juillet 2006, 15 h 30. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au cahier des prescriptions spéciales joint au dossier de consultation des entreprises. Outre les critères de jugement déjà prévus à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères additionnels suivants : - le délai d'exécution ; - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter à la réalisation du chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de deux mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Pour la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Chef du service topographique, Gilbert IDOUX