Construction de 2 logements et d'une agence de proximité SIC - Sur le site du Village d…

Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie ÉTAT / PROVINCE SUD / VILLE DE NOUMÉA AVIS D'APPEL D'OFFRES Objet : Construction de 2 logements et d'une agence de proximité SIC - Sur le site du Village de Magenta. La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la construction de 2 logements et d'une agence de proximité SIC sur le Village de Magenta à NOUMÉA, pour une SHON créée de 236 m2. La consultation est lancée en entreprise générale. Le dossier d'appel d'offres "Agence SIC Village de Magenta" peut être consulté auprès du maître d'oeuvre le Cabinet ARTIMON au 15, rue E. Glasser Motor-Pool, téléphone : 24 07 29. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue Valbonne, à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du lundi 27 février 2006. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée, au 2ème étage du siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au mercredi 22 mars 2006, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises ; · le délai d'exécution ; . les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.