CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS Avis d'appel d'offres Le Fonds Calédonien de l'Habitat, fi…

LUIGI ROSSI CONSTRUCTION DE 42 LOGEMENTS Avis d'appel d'offres Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la construction de 42 logements locatifs, opération LUIGI ROSSI - Tranche 4 des Jacarandas 2 - Commune de DUMBEA. 1.- Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert par corps d'état séparés. Le marché sera passé à prix global, forfaitaire et révisable, hormis le lot 01 "Terrassements Généraux". 2.- Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une tranche ferme. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en douze (12) lots : Répartition des lots bâtiments Lot 01 B - GROS OEUVRE Lot 02A - TERRASSEMENT Lot 02B - VRD Lot 04 - CHARPENTE - COUVERTURE Lot 10 - PEINTURE - SERRURERIE - VITRERIE Lot 13 - ELECTRICITÉ Lot 14 - PLOMBERIE / SANITAIRES des BÂTIMENTS Lot 15 - MENUISERIE ALUMINIUM OU PVC Lot 17 - FAUX PLAFONDS - CLOISONS Lot 18 - MENUISERIE BOIS Lot 19 - REVÊTEMENTS SOLS ET MURS Lot 25 - AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS 3.- Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté - SECAL ; - MC Architecture, 2, rue Raymond-Pognon à Nouméa - Tél. 25 91 02 - Fax 25 91 03. Le retrait du dossier se fait à SERICAL, 7 ter, route de la Baie-des-Dames à Ducos, Nouméa - Tél. 27 25 73 - Fax : 27 55 30. 4.- Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5.- Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le vendredi 25 novembre 2005 - 12 heures : - soit déposées, contre récépissé, au Service technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme, 1' r étage, immeuble CITY BAY, à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 - 98846 Nouméa Cedex. 6.- Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels pro-posés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 28 octobre 2005.