Marché de travaux en vue de travaux de terrassement et de remblaiement pour le quartier…

AVIS D'ADJUDICATION RESTREINTE APPEL DE CANDIDATURES D'ENTREPRISES DE TERRASSEMENT Le service d'Etat de l'Aviation civile informe qu'il lance pour le compte de l'Etat - ministère de la Justice, Administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie - un appel de candidatures d'entreprises de terrassement pour des travaux de terrassement et de remblaiement pour le quartier des mineurs à Nouville. 1.- Maître d'ouvrage : Etat - Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie - Administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie. 2.- Conducteur d'opération : Service d'Etat de l'Aviation civile - service Infrastructure. 3.- Maître d'oeuvre : La maîtrise d'oeuvre est assurée par le groupement VARICHON, ES2, BRH, ECEP et SOPRONER. 4.- Mode de passation : Adjudication restreinte lancée en application des articles 14, 15 et 16 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 5.- Objet du marché : Marché de travaux en vue de travaux de terrassement et de remblaiement pour le quartier des mineurs. 6.- Programme : Le présent programme consiste à réaliser : - des travaux de terrassement de 1 000 m 3 ; - des travaux de remblaiement de 1 000 m 3 pour constitution d'un préchargement d'une plate-forme. 7.- Délai d'exécution des travaux : 6 mois. A titre indicatif, le début des travaux est prévu au mois de mars 2006. 8.- Modalités de consultation : Le présent appel de candidatures s'adresse à des entreprises de terrassement. Dossier de candidature : Le candidat devra remettre un dossier de candidature comprenant : · une déclaration d'intention de soumissionner, faisant connaître les nom, prénoms, qualités et domicile et, s'il s'agit d'une société, le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, la raison sociale ou la dénomination sociale, l'adresse du siège social (modèle disponible auprès du conducteur d'opération) ; · une attestation de la CAFAT (imprimé 2520 SCR) ; · une attestation fiscale délivrée par la paierie du territoire indiquant que le soumissionnaire est bien en règle de ses obligations fiscales ; · une attestation bancaire ; · une attestation d'assurance RC ; · une déclaration de non-faillite ; · un extrait du registre du commerce (K-BIS) ; · l'attestation QUALIBAT-NC ou équivalent ; · la liste deS moyens en personnel et matériel (classification du personnel) ; · la liste des références de l'entreprise pour des travaux similaires ; · le chiffre d'affaires. 9.- Date limite de remise du dossier de candidature : le 24 novembre 2005 à 15 h 30. Les candidatures seront : · envoyées en recommandé avec accusé de réception postal ; · ou déposées contre récépissé au service d'Etat de l'Aviation civile, service de l'Infrastructure, subdivision des bâtiments Etat et des aérodromes extérieurs (bureau 48), 179, rue Gervolino - B.P. H1 - 98849 NOUMEA Cedex. Elles devront parvenir avant les date et heure indiquées ci-dessus. Le pli cacheté contenant le dossier de candidature doit comporter la mention : "Appel de candidatures d'entreprises pour le lot n° 3 : Travaux de terrassement et de remblaiement du quartier des mineurs". 10.- Jugement des candidatures : Les critères de jugement qui seront utilisés lors de l'admission des candidatures sont : · les conditions générales d'exploitation de l'entreprise (structure de l'entreprise, moyens, qualification...) ; · les références techniques de l'entreprise. 11.- Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser au conducteur d'opération - service de l'Infrastructure du service d'Etat de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie - subdivision des bâtiments Etat et des aérodromes extérieurs - B.P. H1 - 98849 NOUMEA Cedex - Tél. : 26 52 23 - Fax : 26 52 07. 12.- Date d'envoi de l'appel de candidatures à la publication chargée de l'insertion : le 14 octobre 2005. 13.- Date d'ouverture des plis : Pour information, l'ouverture des plis par la commission locale des marchés publics de l'Etat se fera le vendredi 25 novembre 2005 à 9 heures, en séance publique, dans la salle de conférences du service d'Etat de l'Aviation civile, 179, rue Roger-Gervolino - Magenta. R. GIUBERGIA Chef du service de l'Infrastructure