État / province sud /

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ÉTAT / PROVINCE SUD / VILLE DE NOUMÉA AMÉNAGEMENT TUBAND NORD Tranche II Viabilisation extérieure La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la viabilisation extérieure du site TUBAND NORD Tranche II, à Nouméa. Le présent appel d'offres a pour objet les travaux de viabilisation partielle, des voiries et des réseaux extérieurs du Domaine TUBAND NORD, pour permettre la construction des bâtiments sur les parcelles des îlots 3, 4, et 5 de TUBAND Nord. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : LOT : VRD Le dossier d'appel d'offres "AMÉNAGEMENT TUBAND NORD Tranche II" peut être consulté auprès du concepteur, le bureau d'Études SEI, téléphone : 28 63 64. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 10 octobre 2005. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au 10 novembre 2005, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.