Societe immobiliere de nouvelle-caledonie etat/province sud/

ADDITIF SUR AVIS D'APPEL D'OFFRES Maitre d'ouvrage : SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE ETAT/PROVINCE SUD/ VILLE DE NOUMEA LE CASTEX Opération : Construction de 23 logements locatifs et 1 commerce immeuble R + 6 sur parking à Nouméa. La SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs que, suite au lancement de l'appel d'offres pour la construction de 23 logements locatifs et 1 commerce immeuble R + 6 sur parking à Nouméa, le LOT 02 : VRD Terrassements est également concerné par l'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres "LE CASTEX" peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet EMPREINTES, téléphone : 27 21 30. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du mardi 26 juillet 2005. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, au 2 e étage, jusqu'au mardi 23 août 2005 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.