Maître d'ouvrage : SCI MICHEL-ANGE Promoteur : SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONI…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : SCI MICHEL-ANGE Promoteur : SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE ETAT / PROVINCE SUD / VILLE DE NOUMEA TUBAND 1 TUBAND II Réalisation des espaces verts intérieurs Opération TUBAND I Opération TUBAND II La SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la réalisation des espaces verts intérieurs des opérations TUBAND I et TUBAND Il à Nouméa. Le présent appel d'offres a pour objet la fourniture de végétaux et la réalisation des travaux de plantation des espaces verts intérieurs de TUBAND Il et TUBAND II. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : LOT 35 : Fourniture de végétaux LOT 35/A : Mise en place des végétaux. Le dossier d'appel d'offres "Réalisation des espaces verts intérieurs de TUBAND I et TUBAND Il" peut être consulté auprès du concepteur, le bureau d'études Paysages Concept, téléphone : 41 53 64. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 6 juillet 2005. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au 19 juillet 2005 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.