REFECTION DES PEINTURES EXTERIEURES DE 935 LOGEMENTS DEFISCALISES AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de…

REFECTION DES PEINTURES EXTERIEURES DE 935 LOGEMENTS DEFISCALISES AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réfection des peintures extérieures de 935 logements défiscalisés sur les communes de Païta, de Dumbéa et du Mont-Dore. 1.- Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire. 2.- Décomposition en tranches et en lots Les travaux seront réalisés en une (1) seule tranche et sept (7) lots. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Répartition des lots : Lot 01 : Traitement des logements réalisés par DE GUIO, Lot 02 : Traitement des logements réalisés par STIC, Lot 03 : Traitement des logements réalisés par PONTONI - LOGISTYL - G.I.E., Lot 04 : Traitement des logements réalisés par SOCABAT - RENOBAT - OCEAN CONSTRUCTION - MITON, Lot 05 : Traitement des logements réalisés par MACALOM - C.B.S. - MAISON BOIS, Lot 06 : Traitement des logements réalisés par ARBE, Lot 07 : Traitement des logements réalisés par S.C.R./E.C.T. 3.- Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme – 1er étage, immeuble City Bay, à Nouméa, Tél. : 26 60 05 - Fax : 26 60 09 ; - au siège de la société BEGC, 3, rue Dolbeau, Ducos, Nouméa, Tél. : 27 40 95 - Fax : 28 39 56. Le retrait du dossier se fait à SERICAL, 7 ter, route de la Baie-des-Dames - Ducos - Téléphone : 27 25 73 - Fax : 27 55 30. 4.- Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5.- Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le lundi 1" août 2005 à 16 heures : - soit déposées, contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme, 1 e r étage, immeuble CITY BAY, à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6.- Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : · Prix des prestations, · Coût d'utilisation, · Valeur technique, · Références et garanties professionnelles et financières, · Délai d'exécution, · Conditions de recours à la sous-traitance, · Bon paiement des cotisations CAFAT, · Nombre d'employés déclarés et rapport de ce nombre au chiffre d'affaires. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 8 juillet 2005.