Construction de 12 logements collectifs

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction de 12 logements collectifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat), maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SCI PAIVANA, informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance dans le cadre du contrat du développement État - province Sud, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 12 logements collectifs répartis en trois bâtiments R+1, situés sur le lotissement Bourail village, sur la commune de Bourail. 1- Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire. 2- Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en une seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en douze (12) lots : · 01 - Gros œuvre, · 02 - Terrassement & VRD (lots indissociables), · 04 - Charpente - Couverture, · 10 - Peinture - Serrurerie - Vitrerie, · 13 - Electricité, · 14 - Plomberie sanitaires, · 14 bis - Production d'eau chaude sanitaires, · 15 - Menuiseries aluminium, · 18 - Menuiseries bois, · 19 - Revêtement de sols et murs, · 21 - Plâtrerie. · 30 - Aménagements des abords. 3 - Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme (Immeuble City Bay) 1 er étage. Nouméa, Tél. 26 60 05 - Fax : 26 60 02 - au cab. PERSPECTIVE, 101, route de l'Anse-Vata, Shop Center-Vata - 1er étage - Nouméa, Tél. : 27 83 93 - Fax : 28 55 18. Le retrait du dossier se fait à Tirage de plans. 8, rue de la Valbonne - Quartier-Latin - Tél. / Fax : 27 56 50 / 28 78 92. 4 - Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard le mardi 19 août 2008 avant 16 heures: - soit déposées contre récépissé, au service technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Calédonien de l'Habitat. BP 241 - 98845 Nouméa Cedex. 6 - Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : mardi 29 juillet 2008.