AVIS D'APPEL D'OFFRES Les travaux de réhabilitation de chaussée de la RT3 du pont de Ponérihouen (PR 104) au pont…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Les travaux de réhabilitation de chaussée de la RT3 du pont de Ponérihouen (PR 104) au pont de Népia (PR 109,1) commune de Ponérihouen La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Les travaux de réhabilitation de chaussée de la RT3 du pont de Ponérihouen (PR104) au pont de Népia (PR 109,1) - commune de Ponérihouen. Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967. modifiée, portant réglementation des marchés publics. Outre les critères de jugement énoncés à l'article 27 de la délibération n° 136, il sera tenu compte des critères additionnels suivants : - le rabais proposé et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y attache : - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; - le planning d'exécution des travaux et la note d'organisation du chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez Copygraph - 30, rue Auguste-Brun -Quartier-Latin - Tél. : 24 01 48. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis rue Unger, 1re Vallée-du-Tir, jusqu'au : Jeudi 27 mars 2008 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.