Rappel de l'Avis du 22/12/06 et du 27/12/06 Maître d'ouvrage :

AVIS D'APPEL D'OFFRES Rappel de l'Avis du 22/12/06 et du 27/12/06 Maître d'ouvrage : SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE ETAT/ PROVINCE SUD / VILLE DE DUMBEA Opération : LES COLLINES D'AUTEUIL Construction de 92 logements en accession aidée La SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle a lancé un appel d'offres pour la construction de 92 logements en accession aidée à Auteuil, sur la commune de DUMBEA. La consultation est ouverte en entreprise générale ou par corps d'état séparé. Les entrepreneurs peuvent répondre partiellement ou en totalité. Le marché sera passé en entreprise générale ou par corps d'état séparé. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivant: 01 : GROS OEUVRE 02 : VRD 04 : COUVERTURE 05 : FONDATIONS PROFONDES 08 : CHARPENTE 10 : PEINTURE 13 : ELECTRICITE 14 : PLOMBERIE-SANITAIRE 15 : MENUISERIES EXTERIEURES 18 : MENUISERIE BOIS 19 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS 23 : CLOISONS LEGERES-FAUX-PLAFONDS 37 : CHAUFFE-EAU SOLAIRE Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet ADH-Hervé DUMAS architecte, tél/fax : 27 62 98. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, 8 rue de Valbonne, Quartier-Latin à Nouméa, Tél : 27 56 50, à partir du vendredi 22 décembre 2006. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15 rue Guynemer Quartier-Latin à Nouméa, jusqu'au vendredi 12 février 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Réglement Particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivant: - les coûts proposés par les Entreprises, - le délai d'exécution - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu mi-2006. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.