Construction de 31 logements et 8 locaux commerciaux AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Cal…

MOZART Construction de 31 logements et 8 locaux commerciaux AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat maître d'ouvrage délégué de la SCI MOSSIBA informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la construction de 31 logements et 8 commerces de quartier - opération MOZART - Lotissement Jacarandas 2 - Commune de DUMBÉA. 1- Conditions de l'appel d'offres : La présente consultation est lancée sous forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés. Le marché sera passé à prix global, forfaitaire at actualisable, hormis le lot 05 "Fondations profondes". 2 - Décomposition en tranches et lots : Les travaux seront réalisés en une tranche ferme. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en douze (12) lots : Répartition des lots bâtiments : - Lot 01 Gros-Oeuvre - Lot 02 VRD - Lot 04 Couverture - Lot 05 Fondation profondes - Lot 08 Charpente - Lot 10 Peinture - Lot 13 Electricité - Lot 14 Plomberie Sanitaire - Lot 15 Menuiseries Extérieures - Lot 18 Menuiseries Bois - Lot 19 Revêtements de sols et murs - Lot 22 Plâtrerie 3 - Consultation et retrait du dossier : Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - à l'agence d'architecture A.D.H. - BP 12998 - 98802 Nouméa Cedex Tél./ Fax : 27 62 98. Le retrait du dossier se fait à Tirage de plan - Quartier Latin - 8, rue de Valbonne - Tél. : 27 56 50. 4 - Modifications au dossier de consultation : Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard, le lundi 16 octobre à 16h : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1°' étage, Immeuble City Bay à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98846 Nouméa cedex. 6 - Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, - l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, - le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, - le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date de remise des offres.