RÉNOVATION DE L'IMMEUBLE PRIMEVÈRE A LA RIVIERE-SALEE AVIS D'APPEL D'OFFRES DE TRAVAUX DE RÉNOVATION Le Fonds…

RÉNOVATION DE L'IMMEUBLE PRIMEVÈRE A LA RIVIERE-SALEE AVIS D'APPEL D'OFFRES DE TRAVAUX DE RÉNOVATION Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de rénovation d'un immeuble de 16 appartements, sis à la Rivière-Salée, commune de Nouméa. 1.- Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert par corps d'état séparés avec constitution d'un groupement d'entreprises conjointes à l'issue de l'appel d'offres. Le marché sera passé avec un groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 Gros oeuvre / VRD. Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire. 2.- Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche ferme. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en 9 (neuf) lots : Répartition des lots bâtiments Lot 01 : GROS OEUVRE / VRD Lot 04 : CHARPENTE - COUVERTURE Lot 10 : PEINTURE - SERRURERIE - VITRERIE Lot 13 : ELECTRICITE Lot 14 : PLOMBERIE / SANITAIRES DES BATIMENTS Lot 15 : MENUISERIE ALUMINIUM OU PVC Lot 18 : MENUISERIE BOIS Lot 19 : REVETEMENTS SOLS ET MURS Lot 25 : AMENAGEMENTS ESPACES VERTS 3.- Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble City Bay à Nouméa - Tél. : 26 60 05 - Fax : 26 60 09 ; - dans les bureaux du BET Techni-conseil; 1, rue Gambetta, Vallée-du-Tir, Tél. : 26 37 40 - Fax : 28 78 93. Le retrait du dossier se fait à COPYGRAPH - Quartier-Latin, 30, rue Auguste-Brun - Tél. : 24 01 48. 4.- Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5.- Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le 23 décembre 2005 à 12 heures. - soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble City Bay à Nouméa ; - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Général délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 - 98846 Nouméa Cedex. 6.- Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : lundi 28 novembre 2005.