AVIS D'APPEL D'OFFRES Le maire de la commune de HIENGHENE informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance, à partir…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Le maire de la commune de HIENGHENE informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance, à partir de mardi 22 novembre 2005, en tant que maître d'ouvrage, un appel d'offres ouvert pour les travaux de la tranche 2005 de l'aménagement touristique de HIENGHENE. Le dossier peut être consulté au Bureau d'études NC PROJECT (3, rue J. Dolbeau, Zl Ducos - Immeuble SCET, 1e étage - BP 7946 - 98801 Nouméa Cedex). Les questions peuvent être formulées : - par fax au numéro suivant : 27 85 96 - bureau d'études NC PROJECT; - ou par e-mail à l'adresse suivante : ncproject@canl.nc Le dossier peut être retiré à partir de mardi 22 novembre 2005 à : - PHOTODISCOUNT : 107, route de l'Anse-Vata - Tél. : 27 21 32 (le coût du dossier sera fonction des pièces retirées). Les offres seront reçues à NC PROJECT jusqu'au : mercredi 14 décembre 2005 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Découpage en tranches et lots : II n'est pas prévu de décomposition en tranches. Le marché comprendra 5 lots séparés : Lot 01 : Traitement des sols ; Lot 02 : Maçonnerie ; Lot 03 : Mobilier urbain, farés et pergolas en bois ; Lot 04 : Réseaux basse tension - éclairage public - OPT ; Lot 05 : Plantation et espaces verts. Critères de jugement et d'agrément des offres : Ce jugement sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1" mars 1967 modifiée. Outre les critères de jugement déjà prévus à l'article 27-2 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères additionnels suivants : · Pour le lot 01 «traitement des sols» et compte tenu de la spécificité de ce lot, les références attestant de la technicité demandée à l'entrepreneur et de l'assurance gant à la qualité du travail attendue cf. §3 .1 b du RPAO) ; · Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; · Le prix des travaux et les rabais proposés et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache ; · Le délai d'exécution et les moyens effectifs proposés pour tenir ces délais : matériels, personnels (dont personnel en embauche locale), organisation du chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de DEUX mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. M. le maire de Hienghène, Daniel FISDIEPAS