EXTENSION HTA /BT AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel…

EXTENSION HTA /BT AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la desserte en énergie électrique du lotissement BWADOUVALAN, tranches 4 et 5, dans la commune de KOUMAC. 1.- Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application du montant total figurant au Détail Quantitatif Estimatif (DQE). 2.- Décomposition en tranches et lots Il n'est pas prévu de décomposition en tranches et lots. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. L'offre à établir concerne : - La réalisation d'un réseau Haute Tension (15 kV) aéro-souterrain triphasé (160 m) ; - L'équipement électrique d'un poste de transformation maçonné 15 kV, 250 kVA ; - La réalisation d'un réseau Basse Tension aéro-souterrain triphasé (970 m) ; - La réalisation d'un réseau d'Eclairage Public aéro-souterrain monophasé (340 m) ; - La réalisation de 64 branchements Basse Tension aérosouterrains monophasés. 3.- Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble City Bay, à Nouméa - Tél. : 26 60 05 - Fax :266009. Le retrait du dossier se fait à EEC, Direction technique d'AUTEUIL (Tél. : 41 12 61 / Fax : 41 19 39) contre une caution de SEPT MILLE FRANCS CFP (7 000 F CFP) à compter du lundi 6 juin 2005. 4.- Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard cinq (5) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5.- Remise des offres Les offres devront être. remises, au plus tard, le lundi 27 juin 2005 à 15 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1 er étage, Immeuble City Bay, à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6.- Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, • les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, • l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, • le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, • le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.