Réalisation d'un local batterie.

BASE AERONAUTIQUE NAVALE DE TONTOUTA AVIS D'ADJUDICATION PUBLIQUE OUVERTE 1.- Identification de l'organisme qui passe le marché : Maître d'ouvrage : Etat - Ministère de la Défense-Air représenté par M. le directeur du service d'Etat de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux lies Wallis et Futuna (SEAC-NC). Personne responsable du marché : M. le directeur du service d'Etat de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna BP H1 98849 NOUMEA Cedex 2.- Procédure de passation : Adjudication publique ouverte (suivant section 1 du décret n° 49-500 du 11 avril 1949 modifié, relatif aux marchés passés au nom de l'Etat en outre-mer). 3.- Objet du marché : Réalisation d'un local batterie. 4.- Lieu d'exécution : Base aéronautique navale (BAN) de Tontouta (commune de Païta). 5.- Type de marché : Marché de travaux (y compris fournitures) à l'entreprise générale, sans tranche ni lot, à prix révisables. 6.- Caractéristiques principales : Réalisation d'un bâtiment de 60 mètres carrés comprenant les locaux suivants : • atelier de charge d'accumulateurs, • atelier de préparation des accumulateurs, • local énergie, • local de stockage des batteries. Les travaux comprennent tous les VRD ainsi que l'amenée de l'air comprimé. Le bâtiment sera monté sur longrines et dalle BA, il sera constitué : • d'une ossature BA avec remplissage en agglomérés ; • d'une charpente métallique ; • d'une couverture de type "Isotechnic". 7.- Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux sera laissé à l'initiative des candidats. Il ne pourra cependant dépasser le délai plafond de 6 (six) mois y compris approvisionnement des matériaux. 8.- Critères de sélection des candidats : • Compétences et moyens de l'entreprise ; • Références de l'entreprise s'appliquant à des prestations de même nature et/ou de même importance, effectivement réalisées (la fourniture d'une attestation des maîtres d'ouvrages correspondant à ces références est recommandée). 9.- Pièces à fournir par les candidats : Les entreprises intéressées devront fournir les documents suivants : • déclaration d'intention de soumissionner ; • certificat de situation fiscale (*) ; • attestations CAFAT datant de moins de 3 mois, relatives aux cotisations CAFAT et RUAMM (*) ; • extrait du registre du commerce (K bis) ; • déclaration de non faillite ; • attestation bancaire ; • liste du personnel (avec qualification professionnelle) et du matériel ; • références de chantiers similaires ; • plan de charge de l'entreprise ; et le cas échéant : • qualification QUALIBAT-NC ou équivalent : (*) ou copies certifiées conformes à l'original par le candidat. 10.- Envoi Des candidatures : Les candidatures, sous double enveloppe, devront être adressées, ou remises pendant les heures d'ouverture des bureaux de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 16 heures, contre récépissé, sous plis cachetés, à l'adresse suivante : Service d'Etat de l'Aviation civile Service administratif - Cellule "Marchés" 179, rue Roger-Gervolino - MAGENTA BP H1 98849 NOUMEA Cedex au plus tard le lundi 18 juillet 2005, à 15 heures, délai de rigueur. L'enveloppe intérieure, contenant les pièces à fournir par le candidat, portera la mention : "Adjudication publique ouverte pour la réalisation d'un local batterie", "A n'ouvrir qu'en séance d'ouverture des plis". 11.- Renseignements complémentaires : Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : Renseignements techniques : Subdivision Infrastructure de Tontouta BP 25 98840 TONTOUTA Contact : Mme Valérie MEILLAC Tél. : 35 24 62 Fax : 35 24 59 Email : valerie.meillac@aviation-civile.gouv.fr Renseignements administratifs : Service d'Etat de l'Aviation civile Service Infrastructure Subdivisions Etudes et Matériels BP H1 98849 NOUMEA Cedex Contact : M. SOULIER Tél. : 26 52 15 Fax : 26 52 07 Email : marc.soulier@aviation-civile.gouv.fr Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent avis. R. GIUBERGIA Chef du service de l'Infrastructure