Travaux d'amélioration de la sécurité et de ravalement des façades - résidence les ceri…

AVIS D'APPEL D'OFFRES MAÎTRE D'OUVRAGE : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE OBJET : TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ET DE RAVALEMENT DES FAÇADES - RÉSIDENCE LES CERISIERS BLEUS La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux d'amélioration de la sécurité et de ravalement des façades de la résidence Les Cerisiers Bleus. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le marché sera passé avec un groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 35 "travaux divers" ou bien en corps d'état séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : LOT 10 : Peinture LOT 13A: Electricité LOT 13B: Sécurité LOT 18: Menuiserie LOT 23 : Plâtrerie LOT 35 : Travaux divers Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du maître d'oeuvre, l'agence d'architecture PERSPECTIVE - Agnès GABET-JEZEQUEL, architecte - Tél. : 27 83 93 - fax : 28 55 18. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du vendredi 14 avril 2006. Lés offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn, à Nouméa, au 2 e étage, jusqu'au lundi 22 mai 2006 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.