Aménagement tuband nord

AVIS D'APPEL D'OFFRES SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ETAT/PROVINCE SUDNILLE DE NOUMEA AMÉNAGEMENT TUBAND NORD Tranche 1 Viabilisation extérieure La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SÏC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la viabilisation extérieure du site TUBAND NORD, tranche , à Nouméa. Le présent appel d'offres a pour objet la réalisation du complément des travaux d'assainissement de la première tranche de viabilisation du projet d'aménagement de Tuband Nord, comprenant : le renforcement du réseau EU gravitaire rue Brock ; une portion du réseau gravitaire EU au niveau du poste de refoulement (Tuband îlot 1 et 2). Le dossier d'appel d'offres "Assainissement réseau EU gravitaire rue Brock et raccordement au poste de refoulement, Tuband VRD ext Tranche 1" peut être consulté auprès du service aménagement de la SÏC, téléphone : 28 38 05. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne, à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 11 janvier 2007. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au jeudi 1er février 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises ·le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés ·les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres et d'apporter, au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.