Société immobilière de nouvelle-calédonie état/province sud/ville de dumbéa opération :…

AVIS D'APPEL D'OFFRES MAÎTRE D'OUVRAGE : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ÉTAT/PROVINCE SUD/VILLE DE DUMBÉA OPÉRATION : LES COLLINES D'AUTEUIL construction, de 101 logements locatifs La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance ' un appel d'offres pour la construction de 101 logements locatifs à Auteuil, sur la commune de DUMBÉA. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le marché sera passé avec groupements d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 "gros oeuvre" ou bien en corps d'état séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 01 : GROS OEUVRE 02:VRD 04 : CHARPENTE 05 : FONDATIONS PROFONDES 07: COUVERTURE 10 : PEINTURE 13 : ÉLECTRICITÉ 14 : PLOMBERIE - SANITAIRE 15 : MENUISERIES EXTÉRIEURES 18 : MENUISERIE BOIS 19 : REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS 23 : CLOISONS LÉGÈRES - FAUX-PLAFONDS 37 : CHAUFFE-EAU SOLAIRE Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet ADH - Hervé DUMAS architecte, Tél./fax : 27 62 98. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, 8, rue de Valbonne, Quartier Latin à Nouméa, Tél : 27 56 50, à partir du mercredi 5 avril 2006. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Quartier Latin à Nouméa, jusqu'au mardi 9 mai 2006 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu mi-2006. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.