CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs…

CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la construction de 18 logements jumelés, opération BARBARA - Lotissement Jacarandas 2 - Commune de DUMBÉA. 1.- Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert par corps d'état séparés. Le marché sera passé à prix global, forfaitaire et révisable, hormis les lots 02 A et 03A "VRD". 2.- Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une tranche ferme. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en quatorze (14) lots : Répartition des lots bâtiments LOT 01 : GROS ŒUVRE LOT O1A : VRD BÂTIMENTS LOT O2A : VRD GÉNÉRAUX LOT 03A : VRD ELECTRICITÉ TÉLÉPHONE LOT 04 : CHARPENTE - COUVERTURE LOT 10 : PEINTURE - SERRURERIE - VITRERIE LOT 13 : ÉLECTRICITÉ LOT 14 : PLOMBERIE/ SANITAIRES DES BÂTIMENTS LOT 15 : MENUISERIE ALUMINIUM OU PVC LOT 17 : FAUX PLAFONDS - CLOISONS LOT 18 : MENUISERIE BOIS LOT 19 : REVÊTEMENTS SOLS ET MURS LOT 25 : AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS LOT 35 : CHAUFFE-EAU SOLAIRES Répartition des lots de viabilisation LOT O2A : VRD/TERRASSEMENT - VOIRIE - ASSAINISSEMENT - AEP LOT 03A : VRD/ELECTRICITÉ - OPT - ÉCLAIRAGE PUBLIC 3.- Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - à la SECAL, 28, rue du Général-Mangin, - 2ème étage à Nouméa - Tél.: 27 58 71 - Fax : 28 13 33. - Cabinet MAIKOVSKY - Tél. 25 16 52 Fax : 27 71 80. Le retrait du dossier se fait à SERICAL - 7 ter, route Baie des Dames, à Ducos Nouméa - Tél. : 27 25 73 - Fax : 27 55 30. 4.- Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5.- Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le 25 AVRIL 2006 avant 15 heures : - soit déposées contre récépissé, au service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1 er étage, Immeuble City Bay à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887, 98846 Nouméa Cedex. 6.- Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de la première parution : mardi 28 mars 2006, puis le vendredi 31 mars et le lundi 3 avril.